Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.
Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.
Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)
Akty prawne
[ powrót ]
Deszcz i inna niepogoda może być przesłanką wyłączającą stosowanie kary umownej za dni, w których zobowiązany nie pracował zgodnie z umową, gdyż pogoda nie zależy od niego – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 stycznia 2013 r.
Sąd Najwyższy stwierdził również, że choć strony mogą umówić się, że wykonawca odpowiada względem inwestora za opóźnienie, a nie tylko za zwłokę, to jednak nie można obciążyć go odpowiedzialnością za warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac. Zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy także, jeżeli prace wykonywane są już po umówionym terminie oddania inwestycji. Jeżeli więc to pogoda uniemożliwia wykonanie określonych prac, nie oznacza to popadnięcia wykonawcy w zwłokę.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 r., sygn. akt II CSK 331/12
[ powrót ]
Deszcz i inna niepogoda może być przesłanką wyłączającą stosowanie kary umownej za dni, w których zobowiązany nie pracował zgodnie z umową, gdyż pogoda nie zależy od niego – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 stycznia 2013 r.
Sąd Najwyższy stwierdził również, że choć strony mogą umówić się, że wykonawca odpowiada względem inwestora za opóźnienie, a nie tylko za zwłokę, to jednak nie można obciążyć go odpowiedzialnością za warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac. Zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy także, jeżeli prace wykonywane są już po umówionym terminie oddania inwestycji. Jeżeli więc to pogoda uniemożliwia wykonanie określonych prac, nie oznacza to popadnięcia wykonawcy w zwłokę.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 r., sygn. akt II CSK 331/12
[ powrót ]
Nieruchomości na sprzedaż
Nieruchomości na wynajem
Wybrane nieruchomości
mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźgaraże na wynajemmieszkania poszukiwane do wynajęciamieszkania na wynajemmieszkania na wynajem powiat Kaliskimieszkania na sprzedaż powiat Strzelecko-Drezdeneckidomy na sprzedaż gmina Iwonicz-Zdrójmieszkania na sprzedaż gmina Nowe Piekutydomy na sprzedaż w Starym Osieczniemieszkania na wynajem w Grzybniedomy na sprzedaż w Nowej Wsi KsiążęcejDeweloperzy